本文目录：
合同日期顺延情况说明
最佳答案：
劳动合同日期顺延
1. 医疗期：劳动者患病或非因工负伤，在规定的医疗期内，劳动合同到期应顺延至医疗期结束。
2. 孕期、产期、哺乳期：女职工在孕期、产期、哺乳期内，劳动合同到期应顺延至哺乳期结束。
3. 职业病或工伤：从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的，劳动合同到期应顺延至相关程序结束。
4. 服务期未满：用人单位与劳动者约定的服务期尚未到期，劳动合同应当续延至服务期满。
5. 其他法定情形：如劳动者在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年等。
工程合同日期顺延
1. 拆迁及土地问题：因拆迁及土地问题未完全解决，导致工程无法按时开工或进度受阻，可以申请工期顺延。
2. 不可抗力因素：如天气条件、自然灾害等不可预见、不可避免且不可克服的因素影响施工进度，可以协商工期顺延。
3. 设计变更：在施工过程中，因设计变更导致工程量增加或施工方案调整，可以申请工期顺延。
合同延期说明的撰写
1. 明确延期原因：详细阐述导致合同延期的具体原因，如拆迁问题、设计变更、不可抗力等。
2. 说明延期影响：分析延期对合同执行的影响，包括工期延误、成本增加等。
3. 双方共识：说明双方就延期问题达成的共识，如工期顺延的具体时间、补偿措施等。
4. 后续安排：提出后续处理措施和安排，确保合同顺利履行。
5. 格式和用词：注意说明的格式和用词，使其符合商务礼仪和沟通习惯。
在撰写合同延期说明时，应确保内容真实、准确，并符合相关法律法规的规定。如有需要，可以咨询专业律师以确保合法性和有效性。
签合同延期说明怎么写
谨此声明，双方已就修改[原签订的合同名称及编号]中的履行期限问题达成共识，并同意签署此份合同延期说明。
具体内容：
1. 原定的履行期限系由[开始日期]延续至[最后日期]，现双方决定进一步延长该期限至[更新的最后日期]。
2. 延迟的主要原因：
[对造成此状况的详尽解释，比如不可避免的突发状况或是项目的繁复程度等等]
3. 双方明确，除了履行期限的更改以外，原先的合同其他各方面规定依然保持其合法有效性，仍需按此执行。
4. 本合同延期说明自双方签字（或盖章）之日起正式生效，其法律效应等同于原合同。
若在此期间出现任何纠纷，双方应以和平方式解决；
若无法达成共识，则依照原合同所规定的争议解决途径处理。
甲方（盖章/签字）：
__________________日期：
__________________
乙方（盖章/签字）：
__________________日期：
__________________
关于合同续签顺延邮件说明模板怎么写
1. 甲方同意乙方的延期申请,将房屋租赁到期日延期到________年________月________日;
2. 租金及支付方式:________年________月________日至________年______
3. 其他合同条款按照原合同不变,如有与本补充协议不一致的地方以本补充协议为准。
申请延期情况说明怎么写
买卖双方签订合同的目的，就是对双方构成约束，当存在违反合同条款的时候，就需要有相应的解决办法，比如当延迟给需方交货的时候，就需要写一个延迟交货的说明。
合同延期协议是对原合同约定的期限进行变更的协议，在写延期协议时需要以下几个方面的内容：
第一、延期说明须原合同各方共同签章确认。
第二、需要明确延期的期限。
第三、该协议中需要明确主合同的内容，或者将主合同作为附件。
模板：
工程延期申请报告（ 号） 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 致总监理工程师 先生： 我合同段 工程，因 缘由，形成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。
申请合同延期说明怎么写?
合同延期协议是对原合同约定的期限进行变更的协议，在写延期协议时需要以下几个方面的内容：
第一、延期说明须原合同各方共同签章确认。
第二、需要明确延期的期限。以原合同为依据，写明经双方协商一致并认可的延期期限。需要特别注明的是因为哪一方原因使得原合同延期执行，再就是要注意开始执行的日期以及在此过程中再发生类似情况的解决方案。
第三、该协议中需要明确主合同的内容，或者将主合同作为附件。
借款合同补充协议延期范本
甲方：
乙方：
甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月
日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
日期： 日期：
工程延期与工程延误的区别有什么
延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。
处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。
民事诉讼的延期审理是指人民法院开庭审理后，由于发生某种特殊情况，使开庭审理无法按期或继续进行从而推迟审理的制度。
法律依据
《民事诉讼法》
第一百四十九条 有下列情形之一的，可以延期开庭审理：
(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；
(二)当事人临时提出回避申请的；
(三)需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；
(四)其他应当延期的情形。
